Actualización de Guías para redacción de pliegos de cláusulas administrativas en Cataluña

36.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació. (Aquesta clàusula s’ha d’incloure necessàriament en contractes amb un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu, i es pot incloure potestativament en la resta de contractes. A aquests efectes, l’empresa contractista ha d’aportar en cada certificació d’obra, certificat dels pagaments a les subcontractistes del contracte) (En el cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada i, a més, en aquells amb un valor estimat que sigui igual o superior a dos milions d’euros el plec ha d’incloure la clàusula següent:) Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l’abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l’òrgan de contractació, ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors.